ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

(Договор розничной купли-продажи товаров и возмездного оказания услуг)

1. Общие положения
1.1. Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) Индивидуального предпринимателя Яковлева Станислава Евгеньевича, ИНН 222600561218, ОГРНИП 325220200029206 (далее – «Продавец»/«Исполнитель»), адресованной любому физическому лицу, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее – «Заказчик»), заключить договор купли-продажи товаров и/или возмездного оказания услуг на условиях, изложенных ниже.
1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ настоящий документ является публичной офертой. Акцептом (принятием) настоящей Оферты считается совершение Заказчиком одного из следующих действий:
– оформление заказа на Сайте;
– оплата выставленного Продавцом счета;
– согласование заказа через электронную почту или мессенджеры с последующей оплатой.
1.3. Неотъемлемой частью настоящей Оферты являются все приложения, дополнения и изменения к ней, размещенные на Сайте.
2. Термины и определения
2.1. Сайт – интернет-ресурс, принадлежащий Продавцу, на котором размещена информация о Товарах и Услугах.
2.2. Товар – сплит-системы, комплектующие к ним, оборудование для вентиляции, и сопутствующие товары, представленные к продаже на Сайте.
2.3. Услуги (Работы) – услуги, оказываемые Исполнителем, включая:
– подбор оборудования;
– выезд специалиста на замер;
– монтаж и демонтаж сплит-систем;
– установка рекуператора;
– монтаж систем вентиляции;
– установка систем видеонаблюдения.
2.4. Заказ – оформленный Заказчиком перечень Товаров и/или Услуг с указанием количества, ассортимента и стоимости.
3. Предмет договора
3.1. Продавец обязуется передать в собственность Заказчику Товар и/или оказать Услуги (выполнить Работы) в соответствии с условиями настоящей Оферты и оформленным Заказом, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар и/или Услуги.
3.2. Наименование, ассортимент, количество, цена Товара, а также состав и стоимость Услуг определяются на основании информации, размещенной на Сайте, и согласовываются Сторонами при оформлении Заказа.
3.3. Настоящий договор является смешанным и содержит элементы договора купли-продажи и договора подряда (возмездного оказания услуг).
4. Порядок оформления и заключения договора
4.1. Заказ оформляется Заказчиком одним из следующих способов:
– через форму заказа на Сайте;
– по электронной почте: stnovost@mail.ru;
– по телефону, указанному на Сайте.
4.2. При оформлении Заказа Заказчик предоставляет следующую информацию:
– фамилию, имя, отчество (наименование организации);
– контактный телефон и адрес электронной почты;
– адрес доставки Товара и/или выполнения Работ;
– перечень и количество заказываемых Товаров и/или Услуг.
4.3. После получения Заказа Продавец подтверждает его принятие, направляя Заказчику счет на оплату или коммерческое предложение с указанием окончательной стоимости, сроков поставки и выполнения Работ.
4.4. Договор считается заключенным с момента оплаты Заказчиком выставленного счета (ст. 438 ГК РФ). Факт оплаты означает полное и безоговорочное согласие Заказчика с условиями настоящей Оферты.
4.5. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Оферту без предварительного уведомления Заказчика. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента ее размещения на Сайте.
5. Стоимость товаров и услуг, порядок оплаты
5.1. Цены на Товары и Услуги указаны на Сайте в рублях РФ и могут изменяться Продавцом в одностороннем порядке. Оплата производится по цене, действующей на момент оформления Заказа.
5.2. Если иное не согласовано Сторонами, оплата осуществляется путем 100% предоплаты одним из следующих способов:
– безналичный перевод на расчетный счет Продавца;
– иными способами, согласованными с Продавцом.
5.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
5.4. Стоимость доставки Товара, если она осуществляется силами Продавца, не входит в цену Товара и оплачивается Заказчиком дополнительно, если иное не указано при оформлении Заказа.
5.5. Стоимость Услуг указывается отдельно и не включается в стоимость Товара, если иное не предусмотрено специальными предложениями.
6. Условия поставки и доставки товара
6.1. Доставка Товара осуществляется:
– самовывозом Заказчиком со склада Продавца (по согласованию);
– силами Продавца (при наличии такой возможности);
– с привлечением транспортных компаний (по выбору Заказчика).
6.2. При получении Товара Заказчик обязан проверить:
– целостность упаковки;
– соответствие наименования и количества Товара сопроводительным документам;
– отсутствие внешних повреждений.
6.3. Претензии, связанные с внешним видом, количеством и комплектностью Товара, принимаются Продавцом в момент приемки Товара. После подписания документов о приемке Товара такие претензии не принимаются .
7. Порядок оказания услуг (выполнения работ)
7.1. Услуги (Работы) по монтажу, установке, демонтажу оборудования оказываются на основании отдельного согласования, технического задания и/или сметы.
7.2. Для выполнения Работ, требующих предварительного обследования объекта (выезд на замер), Заказчик обеспечивает доступ специалиста Исполнителя к месту проведения работ в согласованное время.
7.3. Стоимость выезда специалиста на замер может быть:
– включена в стоимость монтажных работ при заключении договора на монтаж;
– оплачена Заказчиком отдельно, если договор на монтаж не заключается (информация о стоимости размещена на Сайте).
7.4. Заказчик обязан обеспечить:
– доступ к месту проведения работ в согласованное время;
– наличие электропитания, необходимого для подключения инструмента и оборудования;
– безопасные условия для проведения работ .
7.5. Исполнитель вправе привлекать для выполнения Работ третьих лиц (субподрядчиков), оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком .
7.6. Сроки выполнения Работ согласовываются Сторонами при оформлении Заказа и могут быть скорректированы с учетом производственной необходимости, наличия оборудования и погодных условий (для наружных работ).
7.7. Результат работ считается принятым с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. При немотивированном отказе от подписания акта работы считаются принятыми .
8. Гарантийные обязательства
8.1. Гарантийный срок на Товар устанавливается производителем и указывается в гарантийном талоне или сопроводительной документации. Гарантийное обслуживание Товара осуществляется авторизованными сервисными центрами производителя, если иное не установлено производителем .
8.2. Гарантийный срок на монтажные работы составляет 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ .
8.3. Гарантия на монтажные работы не распространяется в следующих случаях:
– нарушение правил эксплуатации оборудования;
– механические повреждения, возникшие после завершения работ;
– перепады напряжения в электросети, не связанные с действиями Исполнителя;
– форс-мажорные обстоятельства (стихийные бедствия, пожар, затопление и т.п.).
9. Ответственность сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. Продавец не несет ответственности за убытки Заказчика, возникшие в результате:
– неправильного выбора Товара или его характеристик Заказчиком (при самостоятельном подборе);
– несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации Товара;
– предоставления Заказчиком недостоверных данных при оформлении Заказа или замере .
9.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Продавец вправе приостановить исполнение своих обязательств до полной оплаты .
9.4. В случае нарушения Продавцом сроков выполнения Работ по вине Продавца, Продавец уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости таких работ.
10. Возврат товара и денежных средств
10.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы до момента передачи Товара.
10.2. Товар, изготовленный по индивидуальному заказу (например, оборудование нестандартной конфигурации, заказанное под конкретные параметры), возврату и обмену не подлежит .
10.3. При отказе от Услуг (Работ) после начала их выполнения Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные расходы (стоимость материалов, выезд специалиста, затраты на доставку и т.п.) .
10.4. Для возврата денежных средств Заказчик направляет письменное заявление на электронную почту stnovost@mail.ru с указанием реквизитов для перевода. Возврат осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления.
11. Обработка персональных данных
11.1. Оформляя Заказ, Заказчик дает свое согласие Продавцу на обработку его персональных данных (фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, адрес доставки) в целях исполнения обязательств по Договору, а также для информирования о статусе Заказа, акциях и специальных предложениях.
11.2. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
11.3. Продавец обязуется не передавать персональные данные Заказчика третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законом, или случаев, когда такая передача необходима для исполнения Договора (например, передача данных транспортной компании для доставки).
12. Порядок разрешения споров
12.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. Обязателен досудебный претензионный порядок.
12.2. Претензии направляются на электронную почту stnovost@mail.ru. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с момента получения.
12.3. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Продавца (Арбитражный суд Алтайского края или суд общей юрисдикции по месту жительства Продавца) в соответствии с действующим законодательством РФ.
13. Форс-мажор
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, изменения законодательства, решения органов государственной власти и т.п.) .
14. Заключительные положения
14.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее опубликования на Сайте и действует до момента отзыва (изменения) Продавцом.
14.2. Признание судом какого-либо положения Оферты недействительным не влечет недействительности остальных ее положений.
14.3. Во всем, что не урегулировано настоящей Офертой, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ, в том числе Гражданским кодексом РФ и Законом РФ «О защите прав потребителей» (для физических лиц).
15. Реквизиты Продавца (Исполнителя)
Индивидуальный предприниматель Яковлев Станислав Евгеньевич
ИНН: 222600561218
ОГРНИП: 325220200029206
Адрес электронной почты: stnovost@mail.ru
Контактный телефон: +7-909-500-88-48
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40802810123620002061
Банк: Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк»
БИК: 045004774
Корреспондентский счет: 30101810600000000774
Дата публикации: 16.03.2026